Оферта

Студия «Weblix» предлагает заключить договор на условиях оферты:

  1. Клиенты — физические лица, компании, индивидуальные предприниматели, которые отправили заявку через сайт http://weblix.ru, по электронной почте или телефону, указанным на сайте.
  2. Предмет — услуги по созданию и поддержке веб сайтов, созданных на платформе Tilda Publishing (платформа доступна по адресу http://tilda.cc).
  3. Договор считается заключённым на неопределённый срок с момента акцепта оферты — предоплаты выбранного клиентом тарифа в размере первоначального взноса по программе рассрочки.
  4. Совершая акцепт оферты, клиент принимает политику обработки персональных данных, доступную по адресу http://weblix.ru/policy.
  5. Студия применяет упрощённую систему налогообложения.
  6. Переписка по электронной почте юридически значима.
  7. Условия оферты и договора конфиденциальны.
  8. Стоимость и описание тарифов в приложении к оферте, доступного на http://weblix.ru/packages
  9. Студия вправе изменить оферту и договор. Изменения вступают в силу через 5 дней с момента публикации на сайте http://weblix.ru
  10. Клиенты оплачивают услуги студии через сервис «Яндекс.Касса» (https://kassa.yandex.ru/) или по безналичному расчету.
  11. Студия и клиенты не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг.
  12. Студия оказывает услуги в соответствии с пожеланиями клиента в рамках приложения к оферте, доступного на http://weblix.ru/packages. В приложении указаны сроки выполнения первого этапа — создания сайта в соответствии с пожеланиями клиента, оформленными в виде брифа. После первого этапа клиент может внести правки в любую часть сайта. Клиент не может вносить правки, противоречащие брифу. Сроки внесения правок определяет студия. Допускается не более двух итераций правок от клиента.
  13. В случае просрочки выполнения работ студией клиент вправе требовать уплаты неустойки в размере 1% от стоимости оказания услуг за каждый день просрочки, но не более 25% стоимости оказания услуг.
  14. Оплата производится авансовым методом первого числа каждого месяца. В случае отсутствия оплаты услуг клиентом более 10 дней, договор считается расторгнутым.
  15. Если клиент расторгает договор до полного погашения рассрочки, все права на использование и владение сайтом клиента переходят студии.
  16. В случае расторжения договора клиентом, студия не возвращает оплату за услуги.
  17. За обеспечение технической работоспособности сайта отвечает платформа Tilda Publishing (платформа доступна по адресу http://tilda.cc).
  18. Клиент может запросить перенос сайта на свой аккаунт на платформе Tilda Publishing. Перенос осуществляется только после полного погашения рассрочки. После переноса договор между клиентом и студией считается расторгнутым.
  19. Студия не несёт ответственности за невозможность использования сайта по причинам, не зависящим от студии, а также за любые действия и/или бездействия поставщиков услуг, сервисов, сетей, программного обеспечения или оборудования, а также искажение, изменение, утрату контента, а также ущерб, который может быть нанесён любым устройствам и носителям информации и/или программному обеспечению клиента в результате использования сайта.
  20. Клиент несет полную ответственность за содержание и достоверность предоставляемых студии данных. В случае поступления в адрес студии претензий от третьих лиц, связанных с нарушением их прав в связи с использованием при оказании услуг материалов клиента, клиент самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии, если не будет доказано, что нарушение прав третьих лиц произошло по вине студии.
  21. Студия несет ответственность перед клиентом только за реальный ущерб. Студия не несет ответственности за упущенную выгоду, производственные издержки, остановку деятельности, расходы по замещающим сделкам или любые другие убытки, независимо от того, кто или что явилось причиной возникновения таких убытков.
  22. Клиент полностью соглашается с тем, что студия не может нести любые финансовые потери клиента на сумму, превышающую стоимость услуг, оказанных клиенту.
  23. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. При конфликте клиент присылает претензию с описанием проблемы на hi@weblix.ru. У студии есть 30 рабочих дней на изучение претензии и ответ. Если клиента не устраивает ответ студии, клиент вправе обратиться в Арбитражный суд Москвы.

Индивидуальный предприниматель
Романченко Евгений Сергеевич
ИНН: 325506275105, ОГРНИП: 314325632100026
Счет 40802810002710000662
в АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК 044525593, К/С: 30101810200000000593